Diese AGB enthalten Platzhalter und müssen vor Verwendung rechtlich geprüft und final ergänzt werden. Die mit ⚠ gekennzeichneten Felder sind Platzhalter. Diese AGB sind noch nicht rechtsgültig.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen von DIXIRA.de, insbesondere für die Erstellung von Websites, Landing Pages, WordPress-Projekten, digitale Strategie und verwandte digitale Dienstleistungen.
Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden werden nur anerkannt, wenn DIXIRA.de diesen ausdrücklich schriftlich zustimmt.
Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot oder Projektvertrag. DIXIRA.de erbringt Leistungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Dienstleisters.
Nicht ausdrücklich vereinbarte Leistungen sind nicht Bestandteil des Auftrags und können gesondert berechnet werden.
Angebote von DIXIRA.de sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche oder textliche Auftragsbestätigung zustande.
⚠ BITTE RECHTLICH PRÜFEN: Angebotsgültigkeit, Bindefrist, schriftliche Form vs. Textform, Verbraucher vs. Unternehmer
Der Kunde ist verpflichtet, DIXIRA.de alle für die Durchführung des Projekts notwendigen Unterlagen und Informationen rechtzeitig und vollständig zur Verfügung zu stellen, insbesondere:
Verzögerungen durch unterlassene oder verspätete Mitwirkung des Kunden gehen nicht zu Lasten von DIXIRA.de.
Termine und Zeitpläne werden im Angebot oder Projektplan festgehalten. Voraussetzung für die Einhaltung vereinbarter Termine ist die rechtzeitige Mitwirkung des Kunden gemäß § 4.
⚠ BITTE RECHTLICH PRÜFEN: Regelung zu Verzugsfolgen, Fristverlängerungen, höhere Gewalt (Force Majeure)
⚠ BITTE ERGÄNZEN: Zahlungsmodell (Festpreis / Stundensatz / Paket), Anzahlung (z. B. 30–50 % bei Auftragserteilung), Raten, Fälligkeit, Rechnungsstellung, Mahnwesen, Verzugszinsen
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer, sofern nicht anders angegeben.
Leistungen, die über den vereinbarten Auftragsumfang hinausgehen, können nach vorheriger Absprache und schriftlicher Vereinbarung gesondert berechnet werden.
DIXIRA.de weist den Kunden auf Mehraufwand hin, bevor entsprechende Arbeiten durchgeführt werden.
Nach Fertigstellung stellt DIXIRA.de das Ergebnis dem Kunden zur Prüfung bereit. Der Kunde prüft die Leistung und meldet etwaige Mängel innerhalb der vereinbarten Frist.
⚠ BITTE RECHTLICH PRÜFEN: Abnahmefrist festlegen (z. B. 5–14 Werktage), Regelung zur stillschweigenden Abnahme, Mängelrüge und Nachbesserungsrecht, Unterschied Werkvertrag vs. Dienstvertrag
Nach vollständiger Bezahlung des vereinbarten Entgelts räumt DIXIRA.de dem Kunden die vereinbarten Nutzungsrechte an den erstellten Werken (Website, Design, Texte) ein.
⚠ BITTE RECHTLICH PRÜFEN: Umfang der Nutzungsrechte (einfach / ausschließlich), Drittmaterial-Lizenzen (Stock-Bilder, Plugins, Fonts), Übertragbarkeit, Nutzung für Portfolio / Referenzen
Bis zur vollständigen Zahlung verbleiben alle Rechte bei DIXIRA.de.
Für den Betrieb einer Website können Leistungen Dritter erforderlich sein, z. B.:
Diese Leistungen, Kosten, Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen liegen im Verantwortungsbereich des Kunden.
⚠ BITTE RECHTLICH PRÜFEN: Haftungsregelung — z. B. Begrenzung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, Ausschluss mittelbarer Schäden, Haftungsobergrenze (Auftragswert), Ausnahmen bei Personenschäden. Verbraucherschutzrecht beachten.
DIXIRA.de haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte oder unvollständige Mitwirkung des Kunden entstehen.
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Geschäftsbeziehung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
⚠ BITTE RECHTLICH PRÜFEN: Gerichtsstand, anwendbares Recht (deutsches Recht), Salvatorische Klausel, Schriftformerfordernis für Änderungen, Verbraucherstreitschlichtung (VSBG) — Hinweis auf EU-Streitschlichtungsplattform (OS-Plattform) ggf. erforderlich
Sofern einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sind oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Stand: July 2026